关于工程质量的法律规定有哪些?
关于工程质量的法律规定有哪些?
1、《建筑法》
第六十一条规定“交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。”
2、《建设工程质量管理条例》
第二十八及第九条规定施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,检验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的,不得使用。施工单位在施工中发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议。
3、《合同法》
第二百八十一条规定因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
4、《建筑法》
第六十条规定“建筑物在合理使用寿命内,必须确保地基基础工程和主体结构的质量。建筑工程竣工时,屋顶、墙面不得留有渗漏、开裂等质量缺陷;对已发现的质量缺陷,建筑施工企业应当修复。”
5、《建筑法》
第六十二条规定“建筑工程实行质量保修制度。建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目;保修的期限应当按照保证建筑物合理寿命年限内正常使用,维护使用者合法权益的原则确定。具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定。”
6、《房屋建筑工程质量保修办法》
第三条规定“本办法所称房屋建筑工程质量保修,是指对房屋建筑工程竣工验收后在保修期限内出现的质量缺陷,予以修复。本办法所称质量缺陷,是指房屋建筑工程质量不符合工程建设强制性标准以及合同的约定。”
7、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十一条规定“因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定,承包人拒绝修理、返工或者改建,发包人请求减少支付工程价款的,应予支持。”
综合上面所说的,工程质量对于一个工程来说要求的是最严格的,对于施工的单位就要结合法律所规定的条款来进行实施,不仅从设计的图纸上,还有要求的材料上,以及管理上面都要精益求精,这样出来的工程才能达到国家所规定的标准。
遇到相关问题,欢迎联系杨晗璐律师,手机:15996265110
@杨晗璐律师简介:女,法学学士,副主任,中共党员,中华全国律师协会会员。法学功底深厚,思维严谨,工作踏实,待人坦诚,擅长处理各类民商事、刑事、知识产权纠纷,多...More>>
·单位在怀孕期间降低工资怎么办?
单位在怀孕期间降低工资怎么办?根据《中华人民共和国妇女权益保障法》用人单位不能对怀孕期间的员工做降职降薪处理。其中第二十六条规定,用人单位应当......
·什么是商品房认购书商品房认购书
什么是商品房认购书商品房认购书,是指商品房买卖双方在订立商品房预售合同或者商品房买卖合同之前所签订的,就房屋买卖有关事宜进行初步确认,并收取......
·无证驾驶致人轻伤赔偿哪些
无证驾驶致人轻伤赔偿哪些在无证驾驶的情况下,其实发生交通事故的概率是很大的,因此我国也严禁无证驾驶的行为。而要是出现无证驾驶致人轻伤的情况,......
·龙岩征地补偿价格的标准如何
龙岩征地补偿价格的标准如何征地拆迁是实践中经常看到的现象,征地主要是为了支持国家的大型工程建设,而拆迁房子的原因则是很多的,但征地拆迁后国......
·可以如何解决欠款的纠纷
在欠款发生后,债务人应当在还款日期到期之时清偿欠款。否则,将很容易发生欠款纠纷。而对于债权方来说,可以如何解决欠款的纠纷呢?在解决欠款纠纷时,......
·一、离婚财产冻结时效是多久?
一、离婚财产冻结时效是多久?离婚财产冻结时效一般是六个月,一般情况下需要等案件审结后如诉讼结束、判决生效即可解冻。人民法院冻结被执行人的银行......
·哪些机关可以采取刑事拘留
哪些机关可以采取刑事拘留对于刑事案件中的嫌疑人、被告人,司法机关可以对其采取刑事拘留措施,当然要是情节比较严重的话也是可以直接进行逮捕的。但......
·一、关于彩礼钱可以要求退回的情形有哪些?
一、关于彩礼钱可以要求退回的情形有哪些?司法实践中,对于可以要求彩礼退回的情形有:(一)双方未办理结婚登记的;(二)双方办理结婚登记但确未共......
·软件著作权的登记的基本概念是什么?
随着科技的高速发展,人们也开发出了越来越多的软件帮助人们的日常生活,但是一旦创作出来,那么就会出现许许多多的盗版与模仿,甚至是侵权行为,这时......
·如果犯了嫖娼罪判几年?
在现实生活中,嫖娼的行为是很常见的,嫖娼是二人以上,以金钱、财物为媒介,发生不正当性关系的行为。很多人都知道这种行为是触犯法律的,但是如果......