杨晗璐律师
杨晗璐律师法律网
21.nj64.com
南京杨晗璐律师电话15996265110

装饰装修工程施工合同范本是怎样的?

装饰装修工程施工合同范本是怎样的?
  
  房屋修建合同在日常生活中是比较常见的,房屋在修建完毕之后,需要按照既定的规范进行验收,继而会选定装修单位,然后按照装饰装修工程施工合同范本,拟定确切的合同,在双方签署合同之后,该合同会对双方发生约束力。
  
  建筑装饰装修工程合同
  
  发包人(甲方):_________
  
  承包人(乙方):_________
  
  按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
  
  第一条 工程概况
  
  1.1 工程名称:_________.
  
  1.2 工程地点:_________.
  
  1.3 承包范围:_________.
  
  1.4 承包方式:_________.
  
  1.5 工期:本工程自_____年______月______日开工,于______年______月_____日竣工。
  
  1.6 工程质量:_________.
  
  1.7 合同价款(人民币大写):_________.
  
  第二条 甲方工作
  
  2.1 开工前_________天,向乙方提供经确认的施工图纸做法说明_________份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及汛等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
  
  2.2 指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
  
  2.3 委托监理公司进行工程监理,监理公司任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方_________份。
  
  2.4 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。
  
  2.5 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。
  
  2.6 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
  
  第三条 乙方工作
  
  3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
  
  3.2 指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
  
  3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
  
  3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
  
  3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
  
  3.6 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
  
  第四条 关于工期的约定
  
  4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
  
  4.2 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
  
  4.3 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
  
  4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
  
  第五条 关于工程质量及验收的约定
  
  5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj300—88)等国家制订的施工及验收为质量评定验收标准。
  
  5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达以优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。
  
  5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担得验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
  
  5.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
  
  5.5 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
  
  5.6 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
  
  第六条 关于工程价款及结算的约定
  
  6.1 双方商定本合同价款采用第_________种:
  
  (1)固定价格。
  
  (2)固定价格加_________%包干风险系数计算。包干风险包括内容。
  
  (3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。
  
  6.2 本合同生效后,甲方分_________次,按约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。
  
  6.3 工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_____天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在_____天内,结清尾款。
  
  第七条 关于材料供应的约定
  
  7.1 本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。
  
  7.2 凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
  
  第八条 有关安全生产和防火的约定
  
  8.1 甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
  
  8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
  
  8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
  
  8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
  
  第九条 奖励和违约责任
  
  9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方_______元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的_________%支付滞纳金。
  
  9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方______元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方______元,作为奖励。
  
  9.3 乙方按照甲方要求,全部蔌部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2 款增加优质价款外,甲方支付乙方_______元,作为奖励。
  
  在不知道该会如何拟定房屋装修合同时,可以按照装饰装修工程施工合同范本,结合自己的实际情况,拟定确切合同,但是,若不了解法律知识,建议聘请律师,由律师拟定,才能使得自己的财产权益得到更好的保障,也能确保工程质量合格。
  
  遇到相关问题,欢迎联系杨晗璐律师,手机:15996265110

@杨晗璐律师简介:女,法学学士,副主任,中共党员,中华全国律师协会会员。法学功底深厚,思维严谨,工作踏实,待人坦诚,擅长处理各类民商事、刑事、知识产权纠纷,多...More>>

·专利服务合同范本如何写?
      专利服务合同范本如何写?专利耗费了人们很多的精力和时间,是一种劳动成果,因此应该注重对专利的保护。专利也可以进行共享互赢,为了确保双方的权......


·房屋他项权证的用途是什么?
      房屋他项权证的用途是什么一、房屋他项权证的用途是什么1、房屋他项权证是房屋产权登记机关颁发给抵押权人或者典权人等项权利人的法定凭证。房屋他项权......


·现在社会上都认为大学生毕业就是失业
      现在社会上都认为大学生毕业就是失业,其实并不然,如果在一个岗位上扎实的工作,并不存在辞职的情况,但是,如果对岗位不满意,才会失业,离职也分为......


·民事诉讼被告举证期间过了怎么办?
      民事诉讼被告举证期间过了怎么办?举证在于民事诉讼中是重要的一环,其举证内容于法院的判决及胜诉几率有直接关系。但是不论是原告还是被告,其举证......


·行贿人在追诉前投案自首的可以从轻处罚吗
      一、行贿人在追诉前投案自首的可以从轻处罚吗?行贿人在追诉前投案自首的可以从轻处罚,按照《中华人民共和国刑法》规定,对于自首的犯罪嫌疑人,法院可......


·玩忽职守案件的办案时间是多久?
      玩忽职守案件的办案时间是多久?一、玩忽职守案件的办案时间是多久?民警办案有法定期限,但前提是得从立案之日起计算。如果报案后,公安机关并未予......


·聚众斗殴围观者要承担法律责任吗?
      社会上一些年轻人因为琐事发生口角,矛盾激化的时候,双方会召集一批人打架斗殴,这种行为已经违法了法律法规,给社会秩序产生不良影响。在聚众斗殴过......


·民事诉讼二审的新规定是怎样的
      民事诉讼二审的新规定是怎样的民事诉讼法修正案对于第二审程序的相关规定第一百六十二条当事人不服地方人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日......


·法律援助的律师负责任吗?
      法律援助的律师负责任吗?法律援助制度的建立主要是为了帮助某些案件中的当事人出于贫困原因无法聘请律师而设立的一项免费律师援助;法律援助需要当事......


·别人欠我2000块钱法院立案吗
      别人欠我2020块钱法院立案吗?这是可以直接到法院起诉要求承担赔偿的。债务人不清偿债务,债权人可以向法院起诉,以合法的方式来强制债务人清偿债务。通......


·老公要离婚财产怎么分
      老公要离婚财产怎么分一、分割财产的原则1、男女平等原则。男女平等原则既反映在《婚姻法》的各条法律规范中,又是人民法院处理婚姻家庭案件的办案指......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 杨晗璐律师 All rights reserved.
律师热线:15996265110
15996265110
点击这里给杨晗璐律师发消息


在线法律咨询