杨晗璐律师
杨晗璐律师法律网
21.nj64.com
南京杨晗璐律师电话15996265110

建筑工程居间合同样本是怎样的

建筑工程居间合同样本是怎样的?
  
  建筑工程对工程的承揽有时候可以通过居间人的介绍来进行。居间人可以通过介绍施工单位与承包商之间对的相互需求, ?通过 ?促成建筑工程合同的签订,来从中抽取居间报酬。那么,与居间人签订的居间合同有哪些特征呢?今天我们通过一份建筑工程居间合同样本来简单介绍以下。
  
  一、范文
  
  
  工程居间合同范本
  
  甲方(委托人): 乙方(居间人):
  
  联系地址: 联系地址:
  
  法定代表人身份证: 身份证:
  
  联系电话: 联系电话:
  
  甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
  
  一、委托事项
  
  1、乙方接受甲方委托,负责就 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目建设单位 直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
  
  2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
  
  二、甲方义务
  
  1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
  
  2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关最新工程居间合同范本最新工程居间合同范本。
  
  3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。()如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的___%向乙方承担违约金。
  
  三、乙方的义务
  
  1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察
  
  2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
  
  3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
  
  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
  
  1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的 %(即人民币 万元,大写: 万元)
  
  2、居间报酬结算方式:
  
  居间报酬总金额为人民币__万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的__%)到账后,次日将报酬总额中的 万(大写: 元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转账或现金的方式支付。
  
  3、甲方可以转账或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人最新工程居间合同范本合同范本。
  
  五、保密事项
  
  1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
  
  2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。
  
  3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同,居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。
  
  六、合同终止
  
  1、本合同签字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
  
  2、如居间成功,本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
  
  3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
  
  七、争议解决方式
  
  如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁最新工程居间合同范本最新工程居间合同范本。
  
  八、其他事项
  
  1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
  
  2、本合同含正本一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
  
  3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写,具真实性及法律效力。
  
  合同签订地:
  
  乙方指定账户户名:
  
  乙方指定账户账号及开户行:
  
  甲方:(盖章): 乙方(盖章):
  
  二、法律规定
  
    《民法典》(2021年1月1日起实施)
  
  第七百八十八条??建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。
  
    建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
  
    第七百八十九条??建设工程合同应当采用书面形式。
  
    第七百九十条??建设工程的招标投标活动,应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。
  
  通过建筑工程居间合同样本,可以知道,居间人并非合同的当事人,只是为合同的签订提供了中介性质的服务,居间合同的签订,最重要的一点就是对合同委托人相关信息的保密,居间人违反与委托人的保密协议,对其造成损失的,应当承担相应的损害赔偿责任遇到相关问题,欢迎联系杨晗璐律师,手机:15996265110

@杨晗璐律师简介:女,法学学士,副主任,中共党员,中华全国律师协会会员。法学功底深厚,思维严谨,工作踏实,待人坦诚,擅长处理各类民商事、刑事、知识产权纠纷,多...More>>

·期房转让有什么风险
      在实践中,作为签订期房转让合同的买方,虽然可能不用担心房屋买卖合同的效力问题,但还必须看到不予办理预告登记手续存在一定的交易风险。那根据实务......


·不履行合同属于什么起诉,需要承担什么责任?
      不履行合同属于什么起诉,需要承担什么责任?一、不履行合同属于什么起诉?不履行合同属于违约,可以提起违约之诉。《民法典》(自2021年1月1日起施行......


·厂房拆迁租客有没有补偿?
      厂房拆迁租客有没有补偿?生活中拆迁一直是人们关注的焦点,无论是普通住房还是厂房,其所有人都会获得国家丰厚的拆迁费来补偿因拆迁造成的损失。然而......


·刑诉法解释99条关于附带民事诉讼的规定是怎样的?
      在日常生活中,我们不同的行为受到不同法律额约束。对于犯罪分子来说,有时会受到多部法律的交差惩罚。法院在审理刑事案件时,若遇到刑诉法解释99条规......


·天津工厂高温费规定是怎样的?
      天津是我国北部沿海城市,也是离首都北京最近的直辖城市,历史上天津就是我国的工业重镇,近年来,随着天津市滨海新区的建设不断完善扩大,引进了更多......


·网购买到假口罩怎么办?
      网购买到假口罩怎么办?一、网购买到假口罩怎么办?可以向工商行政管管理部门以及电商平台举报,对利用电商平台、微信公众号等互联网媒介发布涉及口......


·公司法司法解释四生效时间是什么?
      公司法司法解释四生效时间是什么时候?一、公司法司法解释四生效的时间《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(四)》(以下......


·先违约抗辩权的意思是什么
      先违约抗辩权的意思是什么先违约抗辩权的意思是指因对方先违约而进行抗辩的权利。一般指的是先履行抗辩权,先履行抗辩权就是指在双方互负债务的双务合......


·信用卡欠款自首流程是怎样的
      信用卡欠款自首流程是怎样的?信用卡由于有透支功能而受到了许多人的欢迎。在使用信用卡时,用卡人应及时偿还透支的额度,信用卡逾期未还款的,有可能......


·公司法三独的规定是什么?
      公司法三独的规定是什么?公司法三独的规定是最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(三)为正确适用《中华人民共和国公司法》,结......


·危险方法危害公共安全罪的犯罪构成包括哪些?
      危险方法危害公共安全罪的犯罪构成包括哪些?1、本罪的犯罪客体是复杂客体,是指国家对社会公共安全的管理秩序,这里的公共安全是指不特定多数人的生命......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 杨晗璐律师 All rights reserved.
律师热线:15996265110
15996265110
点击这里给杨晗璐律师发消息


在线法律咨询