15996265110
工程发包合同范本怎么写？
工程在建设初期最好是要签订合同的，因为只有签订了合同才能使工程得到保障，之后才能对工程进行建设。但是工程签订的合同有很多种，工程发包合同就是其中一种，很多人对其都不太了解，我们整理了工程发包合同范本您来阅读一下吧。
工程发包合同
发包人(全称):__________________________________________________________________
承包人(全称):__________________________________________________________________
依照<民法典中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称:______________________________________________________________________
工程地点:______________________________________________________________________
工程内容:______________________________________________________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________
资金来源:______________________________________________________________________
二、工程承包范围
承包范围:______________________________________________________________________
三、合同工期:
开工日期:______________________________________________________________________
竣工日期:______________________________________________________________________
合同工期总日历天数_________________天
四、质量标准
工程质量标准:__________________________________________________________________
五、合同价款
金额(大写):_____________________________元(人民币)
￥:_____________________________元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
10、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。
11、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。建筑工程施工合同范本。
12、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、合同生效
合同订立时间:________年__________月__________日
合同订立地点:_________________________________________________________________
本合同双方约定_________________________________________________________后生效。
发包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________
住所:_______________________________住所:______________________________________
法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________
委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________
电话:_______________________________电话:______________________________________
传真:_______________________________传真:______________________________________
开户银行:___________________________开户银行:__________________________________
账号:_______________________________账号:______________________________________
邮政编码:__________________________邮政编码:_________________________________。
一般发包人和承包人要填写清楚，之后工程概况要叙述清晰，比如工程的名称以及工程的地点，这些都是不能少的。而且时要将施工范围写明，还要将施工的结尾日写清，以便以后核算施工金额。
遇到相关问题，欢迎联系杨晗璐律师，手机：15996265110
@杨晗璐律师简介：女，法学学士，副主任，中共党员，中华全国律师协会会员。法学功底深厚，思维严谨，工作踏实，待人坦诚，擅长处理各类民商事、刑事、知识产权纠纷，多...More>>
·关于赌博罪的法律相关信息有哪些？
关于赌博罪的法律我国刑法明文规定不得聚众赌博、开设赌场、从事赌博行业的处三年以下的有期徒刑或刑拘并处罚金，情节较为严重的处三年以上十年以下有......
·法院该怎样进行婚姻调解
有的夫妻在生活中产生了矛盾，但是又无法协议离婚的，此时就会选择向法院起诉。但在具体对案件作出判决之前，需要先对婚姻做出调解。那具体来说，法院......
·合伙违约金范围需要双方一起协商吗？
合伙违约金范围需要双方一起协商吗？需要；违约金是按照当事人的约定或者法律直接规定，一方当事人违约的，应向另一方支付的金钱。违约金的标准是金钱......
·交通肇事赔偿是不是夫妻共同债务
交通肇事赔偿是不是夫妻共同债务交通肇事赔偿是否属于夫妻共同债务需要根据发生交通肇事车辆是否用于运营并用于家庭共同生活来确定，如果发生交通肇事......
·根据法律规定借款可以是无偿合同吗？
根据法律规定借款可以是无偿合同?借款合同既可以是无偿合同也可以是有偿合同。借款合同，是有偿(有息或附加利益)或无偿，属于当事人的意思自治行为，只......
·值班是否属于加班
我们发现，有的单位可能会在周末、节假日的时候，安排员工轮流进行值班。很多时候员工想拒绝的，也为了自己的饭碗也就算了。那从法律角度来讲的话，值......
·欠债不还是否可以直接扣押对方的店铺
欠债不还是否可以直接扣押对方的店铺一、欠债不还是否可以直接扣押对方的店铺欠钱不还，债主讨债是合法的，但是，在讨债过程中应注意不要违反法律，......
·签订劳动关系的时间是什么
在我国，国家设立了劳动法来保护劳动者和用人单位的合法权益。由于劳动者与用人单位的双方立场和利益不同，所以十分容易发生纠纷。所以为了正确处理双......
